Posted in Исковые заявления (образцы, шаблоны)
Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору бытового подряда образец
Мировому судье ________________________
Участок №___, города __________________
Истец: _______________________________,
проживающей по адресу__________________
Ответчик: _____________________________
Цена иска 9 992 рубля 00 копеек.
Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору бытового подряда
В соответствии с условиями договора №94 на установку натяжных потолков, заключенного "06" октября 2007 г. между истоцом (______________) и ответчиком _________________ (в лице генерального директора____________________),- ответчик обязался произвести установку натяжных потолков с поставкой и монтажом полотна в течение 10 дней со дня внесения предоплаты в размере 70% от стоимости заказа, из материала ответчика.
Предварительная предоплата была внесена мною 30 сентября 2007 года, т.е. до заключения договора. Общая сумма договора № 94 на установку натяжного потолка сотавляет 9 992 (девять тысяч девятьсот девяносто два)рубля 00 копеек.
Дальнейшие работы откладывались ответчиком по причине невнесения истцом окончательной суммы заказа. Статья 735 Гражданского кодекса РФ предусматривает оплату работы заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. Несмотря на то, что данное условие не было выполнено, истец поизвел окончательный расчет по требованию ответчика 04 декабря 2007 года (2 992 рубля (две тысячи девятьсот девяносто два рубля)).
Неоднократные напоминания истца к ответчику о его обязанности произвести окончательные работы по договору №94, а именно установку декоративных плинтусов (согласно сметы-спецификации №1 к договору №94 от 06 октября 2007 года)не дали результатов.
22 января 2008 года в адрес ответчика было направлено заказное письмо (претенция о нарушении сроков пставки и монтажа полотна) в целях досудебного урегулирования данного вопроса. Однако не отреагировал на данное письмо.
По состоянию на 25 февраля 2008 года работы по договору №94 от 06 октября 2007 года полностью не выполнены.
При монтаже натяжного потолка была повреждена керамическая плитка при сверлении отверстий для монтажа полотна.
На основании п.7.3 договора №94 от 06 октября 2007 года размер неустойки при ненадлежащем исполнении договора со стороны Исполнителя определяется в размере 0,50% от стоимости заказа за каждый день задержки сверъх установленного срока.
Данный размер неустойки противоречит части 5 статьи 28 Заокноа РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей», согласно которой минимальный размер нейстойки составляет 3% от общей цены заказа.
Таким образом, неустойка ответчика по договору №94 от 06 октября 2007 года составляет:
83 дня х 9 992 рубля х 3% = 24 880 рублей 08 копеек.
(На момент сотавления искового заявления прошло 83 дня с момента внесения окончательной суммы по договору №94 от 06 октября 2007 года.)
Руководствуясь положениями части 5 статьи 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», максимальный размер неустойки определяется в сумме 9 992 рубля 00 копеек.
Руководствуясь ст. 708 ГК РФ, ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", прошу:
1. Обязать ответчика закончить работы по установке полотна (произвести установку декоративных плинтусов) согласно договору №94 от 06 октября 2007 года
2. Взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за просрочку окончания выполнения работ по вышеуказанному договору на основании части 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 9 992 рубля (девять тысяч девятьсот девяносто два рубля).
3. Возместить все понесенные мною по делу судебные расходы, в т.ч. обязать ответчика компенсировать уплату госпошлины за рассмотрение дела в суде в размере 339 рублей 08 копеек; почтовые расходы на отправку претенции в адрес ответчика на сумму 67 рублей 37 копеек.
Приложения:
1.Договор №94 от 06 октября 2007 года на двух листах (1 экземпляр – копия);
2.Смета – спецификация №1 к договору на установку натяжных потолков №94 от 06 октября 2007 г. на сумму 5 188 рублей на одном листе (1 экземпляр – копия);
3.Смета – спецификация №1 к договору на установку натяжных потолков №94 от 06 октября 2007 г. на сумму 5 330 рублей на одном листе (1 экземпляр – копия);
4.Приложение №1 к договору на установку натяжных потолков №94 от 06 октября 2007 г. «Технические требования к объему для установки натяжных потолков» на одном листе (1 экземпляр – копия);
5.Приложение №2 к договору на установку натяжных потолков №94 от 06 октября 2007 г. «Инструкция по эксплуатации натяжного потолка» на одном листе (1 экземпляр – копия);
6.Приложение №3 к договору на установку натяжных потолков №94 от 06 октября 2007 г. «Бланк замера» на одном листе (1 экземпляр – копия);
7.Чек №5 от 30.09.2007 г. на сумму 7 000 рублей (1 экземпляр – копия)
8.Чек №3 от 04.12.2007 г. на сумму 2 992 рубля (1 экземпляр – копия);
9.Претензия о нарушении сроков поставки и монтажа полотна от 22 января 2008 года на одном листе (1 экземпляр – копия);
10.Опись вложения в ценное письмо от 22.01.2008 г. (1 экземпляр – копия);
11.Квитанция почтового отправления от 22.01.2008 г. (1 экземпляр – копия);
12.Квитанция об уплате госпошлины на сумму 399 рублей 68 копеек (1 экземпляр – копия).
Для чего нужен образец
Необходимость обращения в суд возникает тогда, когда право физического либо юридического лица нарушено и у этого лица отсутствует иной способ для его защиты помимо обращения в суд, если законом не предусмотрена альтернатива.
Вы решили обратиться в суд. У вас есть два варианта: первый найти специалиста; второй составить исковое заявление (заявление) в суд самостоятельно. В первом случае все достаточно просто, нужно оплатить работу специалиста и получить юридическую услугу в виде готового искового заявления. Во втором случае сложнее.
Написание искового заявления в суд потребует от вас не только владение терминами права, но и еще знание действующего законодательства. Если у вас этого нет, то вам понадобятся образцы, шаблоны, типовые формы, имеющиеся на нашем сайте.
Как правильно пользоваться образцом
Надо помнить, что образцы исковых заявлений бывают разного содержания. Одни могут быть изготовлены в форме шаблона (типовой формы), другие в виде реальных исковых заявлений. Шаблон искового заявления, как правило, не содержит детального описания обстоятельств, послуживших для обращения в суд. Эти обстоятельства составителю заявления предлагается вписать в содержание искового заявления самостоятельно. Однако сделать без соответствующей подготовки это не просто. В случае если вам не удается правильно составить исковое заявление на основе шаблона, то вы ищите образцы исковых заявлений с готовым содержанием. Имеющиеся на сайте образцы актуальны как для начинающих, так и для профессионалов. Образцы составлены с учетом действующего законодательства. Часть образцов можно использовать без значительного редактирования. В содержание такого образца нужно только внести свои конкретные обстоятельства и подписать его. Нужно помнить, что не правильно оформленный документ будет оставлен без рассмотрения из чего следует, что только вдумчивый подход к его заполнению станет гарантом того, что поданное вами заявление не будет оставлено без внимания.
Правила скачивания информации
Сеть интернета позволяет не только смотреть разнообразную информацию, но и «забирать» ее себе. Вы можете найти нужные материалы и потом загрузить себе на диск компьютера. В этом случае информация стала вашей. Это выгодно, так как в любой момент вы можете открыть ее без сети интернета, переместить на флешку или на диск. Возможно даже передать ее по электронной почте или по скайпу. В том случае если из сети интернета эта информация удалена, то у Вас она по-прежнему будет открываться в «неизменном» виде. Такое действие«забирание» из сети принято обозначать скачиванием. Напоминаем, что скачать можно как текстовые данные, так и видео, музыку, фотографии и компьютерные программы. Проблема при скачивании может заключается в том, что для загрузки каждого типа данных существует свой вариант или даже несколько вариантов скачивания. Текст «скачиваем» одним способом, видео или музыку другим, фотографии третьим и т.д. К сожалению, не существует одной универсальной инструкции в каждом случае она своя.
Вы можете скачать образец в форматах: TXT, DOC, DOCX, WORD
Вы можете заказать выбранный образец в форматах: TXT, DOC, DOCX, WORD из архива сайта. Оформить заказ.